当前位置:首页 > 合同协议 > 施工合同

绿化施工合同

时间:2023-12-06 21:08:07
绿化施工合同(15篇)

绿化施工合同(15篇)

随着时间的推移,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编为大家收集的绿化施工合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

绿化施工合同1

发包方(甲方):

承包方(乙方):

甲方将XXXXXX村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

一、工程地点:

XXXXXX村内道路及周边环境景观绿化

二、工程总造价:。

三、工期:

乙方确保在 年月日开工,于 年月日完工,工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。

四、开工准备:

甲方前期为施工现场具备施工条件,甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。

五、工程款支付:

苗木栽植完毕,经初验合格后,支付合同价款的40%;工程全部完工经复验合格后支付合同价款的30%; 年月再次验收合格后付清余款。

六、工程质量:

1、所栽苗木质量必须符合工程图纸设计要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;

……此处隐藏23027个字……

8·7甲方根据本合同行使单方解除权后,在结算时甲方有权只按经甲方审核签认合格工程量的90%办理结算,剩余金额作为乙方向甲方支付的违约金;因此解除合同而给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。

8·8甲方不能按照合同规定的付款方式按时支付工程款,每逾期一日甲方须向乙方支付该工程款5‰的违约金;造成乙方的工期延误或者停工等情况,甲方应承担全部责任和相关费用。逾期超过10个工作日的,乙方有权解除本合同。

第九条解决合同纠纷的方式

甲乙双方在履行合同时发生争议的,应协商解决。协商不成的,选择以下第种方式:①提交甲方单位所在地法院进行诉讼;②由仲裁机构进行仲裁。(提示:管辖条款由法律事务部门根据合同实际情况确定一种。无论诉讼还是仲裁解决,均应选择与甲方最密切联系的法院或者仲裁机构。如选择仲裁方式,机构名称必须准确,符合仲裁法的有关规定。)

第十条其他

10·1本合同中涉及“书面通知”条款的通讯地址,均以乙方在本合同第一页所填地址为准,若地址变更,乙方须于变更之日起日内书面通知甲方,否则甲方按该地址发出的函件视为送达。

10·2本工程的招投标文件以及双方另行签订的与合同有关的补充文件、工程量计价清单、图纸及备忘录等均为合同的附件,与合同具有同等效力。

10·3在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

10·4本合同一式陆份,甲方持肆份,乙方持贰份,具同等的效力,经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):

法定代表人:

签订日期:

签订地:

年月乙方(盖章):法定代表人:日

《绿化施工合同(15篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式